内部承包合同样本

　　内部承包是指企业作为发包方与其内部的生产职能部门、分支机构、职工之间为实现一定的经济目的，而就特定的生产资料及相关的经营管理权所达成的双方权利义务的约定。内部承包合同怎么写呢？以下是品学网小编整理的内部承包合同，欢迎参考阅读。内部承包合同范文一
　　甲方：
　　乙方：身份证号：为深化企业改革，把竞争机制引入企业管理中，提高企业经济效益，甲方在企业内部推行市场化管理，依照我国相关法律、法规规定，结合公司实际，在平等协商基础上，本着自愿、诚信原则，就乙方承包工程事宜达成以下协议内容，共同遵守：
　　一、工程概况如下：
　　1、项目名称：
　　2、建设单位：
　　3、合同工期：
　　4、工程价款：
　　5、建筑面积：
　　6、质量标准：
　　二、承包范围及承包方式：
　　（一）承包范围：乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致；以工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知等资料（或技术核定单）为准。
　　（二）承包方式：乙方进行工程经济总承包，自负盈亏、自担风险。乙方在对在施工期间形成的债务，由乙方承担还款责任。
　　三、承包费用
　　（一）乙方按照甲方与建设单位签订的施工合同额向甲方交纳承包费用元。承包费不包括税费，税费由乙方据实承担。
　　甲方根据每次收到的工程款额预提，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。
　　（二）施工工程的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。
　　四、双方责任
　　（一）甲方公司责任
　　1、提供与建设方签订的建设施工合同；
　　2、协助承包人办理开工前一切手续；
　　3、组织图纸会审、提供会审纪要一份；
　　4、技术、质量部门对工程项目实行全过程监督管理，组织定期不定期的质量检查验收。发现重大质量问题，组织协调处理，特别严重的，报告有关主管部门或司法机关。协助承包人完善施工质量保证措施。协调承包人与建设方、质监站、监理方之间的关系，协助乙方组织竣工验交。
　　5、安全部门对工程项目安全生产、现场管理、设备管理，实行全过程监督管理。组织定期或不定期的安全检查，发现问题及时处理。协助承包人完善安全管理措施、制度。
　　6、财务部门对本工程资金的结算和使用，实行监督和检查，协助承包人完善财务管理制度。
　　（二）乙方承包人责任：
　　1、严格按甲方公司与建设方签订的建设工程施工合同要求和本承包合同。
　　2、编制施工计划和相关资料。组织施工力量，调配施工设备进驻工地按照施工计划组织购进材料入场，做好施工准备工作。
　　3、制定工程质量、安全、财务管理制度、措施，确保工程进度。
　　4、编制施工预算和工程用料计划。工程材料包括主材和辅材的采购、运输、入库、存放、领用必须建立规范的管理制度和书面手续，并按月盘点登记，作好记录，甲方有权随机检查。
　　5、乙方以及项目工程部全体员工（包括甲方委派的本工程的管理人员、技术人员等）的工资以及各项社会保险、人身伤害保险费用等由乙方承担全部费用，并计入工程成本费用。
　　6、组织有关人员熟悉施工图纸，施工规范要求及质量验收标准。开工前对各工序的质量安全工作进行书面技术交底。
　　7、接受和服从公司技术、质量等部门的监督管理，按照程序规范标准施工，保证工程质量。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家的有关规定和规范、建设单位提供的设计图纸及相关资料、合同约定内容事项，认真组织施工，确保工程的施工进度及质量。若有施工改动，必须经建设单位及监理单位、设计单位商议签字认可后，方可实施。
　　乙方应服从建设单位、监理方和甲方指令，认真施工，保证保质保量的及时完成施工任务。乙方在施工过程中，不得使用不符合工程施工要求的建筑材料，不得使用不合格材料。
　　为保证工程质量，工程完工验收合格并经建设单位决算确认付款后，甲方按公司规定扣除乙方承包工程的质量保证金和承包费、税金后，一个月内向乙方支付结算尾款。工程质保金的退还按甲方与建设单位签订《建设工程施工合同》约定为准。
　　8、加强安全教育，搞好岗前培训，配备专人专管安全工作，服从公司安全部门的监督管理，确保安全无事故目标完成。建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要。
　　特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行。施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。
　　乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。
　　9、遵守公司的财务管理制度，服从公司财务部门的监督管理，接受财务部门的检查指导，加强对工程资金的使用管理。
　　（1）所有工程价款必须进入甲方指定帐户，除扣除承包人应上交的税金、管理费、质保金外，余款由公司按照工程进度拨付承包人。
　　（2）工程款只能用于本工程所需，不得挪用，承包人如存在挪用工程款的行为，甲方可提前解除本合同，乙方除应当退回挪用资金外，应当承担挪用金额10的违约金；乙方挪用资金情节严重的，甲方有权向司法机关汇报追究乙方其他法律责任。
　　（3）未经甲方书面授权，乙方不得单独在建设单位结算工程款，工程款一律入甲方帐户。如出现乙方未经甲方许可，私自截留工程款或私自结算工程款不向甲方财务部门如实入账的，甲方有权提前解除本合同，并要求乙方将工程款及时交还公司财务部门，要求乙方承担违规结算资金额10的违约金（构成挪用资金的，按本合同相关规定处理）。
　　10、依法纳税和交纳管理费等费用；工程结束后，核实债权债务、出具债权债务清结承诺书，报公司存档。
　　乙方组织施工过程中所发生的应付或应收款项，需根据双方签订的合同或有效书面手续，获取合法有效凭证入账。
　　11、乙方不能将工程再转包他人施工。
　　五、承包工程的竣工验收和工程款的结算
　　（一）工程竣工验收
　　工程具备竣工验收条件，承包人按照国家竣工验收有关规定，向建设单位提供完整的竣工资料及竣工验收报告，甲方提供便利和协助。乙方向建设单位送达竣工验收资料时，应当要求建设单位提供签收手续，以便备查。
　　（二）工程款结算
　　乙方应当在工程竣工验收合格后28天内向建设单位提交正式、完整的竣工结算报告和结算资料；结算报告和结算资料经甲方审核盖章后，由乙方报送建设单位审核。
　　乙方向建设单位报送竣工结算资料时，应当要求建设单位提供签收手续，以便备查。
　　六、工程质量保修
　　乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算。
　　七、违约责任
　　（一）承包期间，如遇乙方质量、安全、财务管理混乱或出现重大质量、安全责任事故，或因施工质量、工期引起建设方严重不满（因建设单位原因除外），或不服从甲方监督管理，或发现乙方擅自转包等，甲方有权解除承包合同，并要求乙方承担给甲方造成的全部损失。
　　（二）因乙方经济实力和组织人员力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度，甲方有权终止合同，乙方必须先退场，再办理已施工部分的工程量结算。
　　（三）乙方承包施工期间，所发生的一切债权债务均由乙方承担，乙方不得借用承包便利，损害甲方利益，如给甲方造成损失，全额予以赔偿。
　　八、其它约定
　　（一）乙方必须保证人工工资的正常发放。不能造成群访群诉事件，否则，甲方有权随时解除本合同，并要求乙方承担给甲方造成的一切损失。
　　（二）在履行本合同过程中如发生争议，由双方协商解决；协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。
　　（三）本合同双方、签章生效；本合同一式三份，甲方保存二份，乙方保存一份，具有同等法律效力。
　　甲方：乙方：
　　法定代表人：身份号码：
　　委托代理人：住址：
　　电话：电话：
　　签约日期：年月日内部承包合同范文二
　　发包方：赣州旺达建设工程有限公司（以下简称甲方）承包方：杨建根，身份证号码：3624269（以下简称乙方）
　　根据甲方与建设单位签订的工程合同要求，结合本工程的实际情况，为加强项目管理，提高经济效益，明确双方责任，经甲乙双方协商，就乙方承包甲方承建的江西赣州国泰特种化工有限责任公司异地搬迁技术改造土建II标段工程，特签订如下合同。
　　一、合同范围
　　1术改造土建II标段生产辅助区工程
　　2、工程地点：3、中标前工程总造价为：（人民币大写：零壹拾贰万肆仟柒佰叁拾元柒角陆分整），中标下浮后总造价为
　　4、工程范围（依据项目编号104、10421、10422、105、106、107、108、109、110、111、112、115、116、305、306、502、503、504、2049、溢水井、50msup3；软化水池、排污降温池、所有土建工程和安装工程的合同确定）
　　5、承包期限：工期个月，自月日起至日止，特殊情况按业主（发包单位）签证的延期工日顺延。
　　6、工程质量等级：合格
　　二、承包经营及付款方式
　　1、乙方为本工程的内部承包人，应严格履行甲方与本工程建设单位（以下简称业主）所签订的《建设工程施工合同》（编号为：）规定的内容，向甲方以工程承包责任制的方式（包工、包料、包质量、包工期、包安全、包税收）进行施工，乙方全权负责本项目的施工、成本核算，自负盈亏。甲方与业主签订的施工合同为本合同的附件，对双方均具有法律效力。
　　2、乙方应严格遵守国家及地方的法律法规和甲方的各项管理规定，依法经营。
　　3、甲方向乙方收取工程决算造价全部进入甲方指定帐户内，甲方收到江西赣州国泰特种化工有限责任公司业主工程款3天内，甲方应无条件打入乙方指定的帐户。如甲方不及时把工程款打给乙方，造成乙方工地停工，甲方应负乙方停工的全部经济损失。
　　三、安全生产条款
　　乙方应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并按规定为参与本工程的员工办理五险一金。在工程施工全过程中，产生的一切人身安全责任及事故均由乙方负责。在工程施工全过程中，出现的所有安全生产责任及事故均由乙方负责。甲方不承担任何直接或间接责任。
　　四、争议的解决
　　甲、乙双方在本合同的履行过程中如争议，均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
　　五、本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字后生效，工程完工保修期满并结清双方账目后本合同自然失效。
　　附：江西赣州国泰特种化工有限责任公司异地搬迁技术改造土建II标段生产辅助区工程所有土建工程和安装工程一份。
　　甲方（盖章）：乙方：
　　年月日内部承包合同范文三
　　为了贯彻执行安全第一、预防为主的方针，根据管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则，层层落实安全生产责任制及各项安全生产规章制度，健安全生产保证体系，确保职工在施工的健康安全，特签本协议。
　　第一条总则
　　安全生产是企业日事议程中的头等大事，直接关系着职工的人身安全，关系着企业的经济效益及社会信誉，因此搞好安全生产，加强劳动保护，改善劳动条件，也是提高企业整体素质促进施工生产发展的系统工程之一。
　　第二条机构设置及职责
　　项目部必须成立安全管理小组，职责分明，各尽其职；
　　1、项目现场安全管理小组：
　　组长：组长：组员：、
　　2、每个项目应设一名以上专职安全员，具体负责日常安全隐患问题整改落实，督促生产班组严格按有关安全操作规程生产，协助组长开展安全工作，做好实施、检查、验收、使用签证等工作，对于违章指挥、违章作业的员工，有权勒令停止施工。
　　3、组长应由项目经理担任，项目经理对本工程安全生产负责有直接责任及经济责任，应主要抓好安全生产全面及协调工作，强制本工程安全管理人员及各生产班组执行公司安全生产管理条例及防火条例，根据安全生产具体情况提出具体安全技术措施并付诸于实施，定期组织安全管理小组及各班组长进行安全检查，消除隐患，总结经验，表扬先进，做好现场保护，乐于接受各级安全检查及评比，不得拒检，支持安全管理小组成员开展安全工作。
　　4、成员应抓好各工种上、下班的安全检查工作，发现问题及时报告组长，及时排4队隐患。
　　第三条安全生产管理制度及安全教育
　　项目部原则上应执行公司安全生产管理制度，可根据地区特点自行制定适合本项目安全生产管理条例，现就制定施工现场安全生产管理制度及安全教育提出几点要求：
　　1、各生产班组应在安全管理小组领导下开展安全生产工作，全体职工必须服从安全员的检查与监督，认真执行安全生产管理条例及安全操作规程。
　　2、实行逐级安全技术交底，工人入场须经入场安全技术教育，专职安全员在工序前或工程变换、改变作业环境要向操作者、新工作、外包工、临时工作详细的技术交底，并作签证。
　　3、施工现场做好安全生产，文明施工。
　　4、项目经理应积极派员参加各级安全技术培训，特别是特殊工程岗位教育及三工岗位技术培训。
　　5、项目经理及项目部管理人员在项目施工期间至少接受一次由建设行政主管部门组织的安全技术培训，项目现场施工员、安全员、材料员、质检员、预算员均应取得中级岗位资格，持证上岗。
　　6、每月2530日安全管理小组组织一次安全大检查，及时总结，对存在隐患应定人、定措施、定期落实整改。
　　第四条安全生产承包经济指标
　　1、积极投入工程预算中安全防护费用，一般不少于工程总造价的2，做到专款专用。
　　2、项目的现场安全必须达标，力争达到优良安全等级。
　　3、项目工程轻伤频率控制在2以下。
　　4、加强管理及防护，杜绝伤亡事故，公司将对单位工程处以工程直接费的1以上5的处罚，并根据公司安全生产管理条例追究有关人员有责任，一切经济损失由乙方负责。
　　第五条为了确保公司年度安全生产目标管理顺利实现，项目经理负有安全目标管理执行的责任，负有对施工现场安全管理人员教育、检查、督促的义务。
　　第六条安全生产职能部门受法人委托对所属施工现场安全工作检查、指导、监督的责任和组织实施公司安全生产管理条例、考评、奖罚的权利和义务。
　　第七条本协议自签订之日生效，一式贰份，双方各执一份，工程竣工后失效。
　　签订协议双方：
　　甲方：
　　代表：
　　乙方：
　　代表：
　　签订地点：
　　签订时间：年月日
　　年月日