建设工程合同

　　建设工程合同是指由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同怎么写呢？以下是品学网小编为大家整理的建设工程合同范文，欢迎参考阅读。建设工程合同范文1
　　（甲方）发包人：
　　（乙方）承包人：
　　法定代表人：黄海建证书等级：一级电话：
　　（甲方）委托（乙方）承包人建造1厂房建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：
　　1。1依《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。
　　1。2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。
　　1。3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。
　　2。1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表：所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1厂房报价如下表格：
　　2。2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方5的保修金。
　　2。3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。
　　2。4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。
　　2。5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方（丙方）新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。（乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设）
　　3。1本合同建造费，估算为人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。付款支付如附件一。
　　4。1（甲方）发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向（乙方）提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，（甲方）发包人不得要求（乙方）承包人违反国家有关标准进行建造。
　　4。2（甲方）发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致（乙方）承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同），重新明确有关条款外，（甲方）发包人应按（乙方）承包人所耗工作量向（乙方）承包人增付建造费用。
　　4。3在未签订合同签（甲方）发包人已同意，（乙方）承包人为（甲方）发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。
　　4。4（乙方）承包人应保护（甲方）发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经（甲方）发包人同意，（乙方）承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。
　　5。1（乙方）承包人应按国家技术规范、标准、规程及（甲方）发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。
　　5。2（乙方）承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。
　　6。1在合同履行期间，（甲方）发包人要求终止或解除合同，（甲方）发包人应根据（乙方）承包人已进行的实际工作量支付赔偿给（乙方）承包人。
　　6。2（甲方）发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项（乙方）承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，（乙方）承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知（甲方）发包人。
　　6。3（乙方）承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于（甲方）图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，（乙方）承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。
　　6。4合同生效后，（甲方）发包人要求终止或解除合同，（甲方）发包人应25总造价款作为（乙方）承包人的赔偿。
　　7。1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，（乙方）承包人不得以次充好，任意用它品取代。
　　7。2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　7。3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
　　7。4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。
　　7。5本合同经双方签章并在（乙方）承包人向（甲方）发包人支付工程质量保证金后生效。
　　7。6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日建设工程合同范文2
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
　　第一条：工程名称：
　　第三条：工程范围：见附件。
　　第四条：工程总价：
　　人民币（此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价），乙方包工包料。
　　第五条：
　　5。1竣工日期：（竣工报告为准）交付日
　　5。2合同总工期：元。
　　5。3甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。
　　第六条：本工程质量标准
　　按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。
　　第七条：代表
　　甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。
　　第八条：工地管理
　　8。1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。
　　8。2严格执行工地上的各项管理制度，施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。
　　8。3乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。
　　第九条：设备、材料、通行及配套
　　9。1甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。
　　9。2本工程使用的材料：见附件。
　　9。3乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。
　　9。4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。
　　第十条：工程保险
　　10。1乙方应对其员工购买保险
　　10。2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。
　　10。3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。
　　10。4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。
　　第十一条：变更设计
　　11。1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程：
　　11。2经由本合同双方协商一致减少的事项。
　　11。3为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。
　　11。4所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。11。5减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。
　　第十二条：工程延期
　　12。1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意造成延期的除外。
　　12。2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。
　　第十三条：验收
　　13。1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。
　　13。2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。
　　13。3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。13。4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。
　　13。5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。
　　第十四条：违约及损害赔偿责任
　　14。1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10计算之违约金。
　　14。2一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。
　　14。3一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外。
　　14。4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。
　　14。5本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。
　　14。6除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。
　　14。7除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方应按每人100元天对乙方承担赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。
　　14。8甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。
　　第十五条：纠纷处理
　　甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由人民法院管辖。
　　第十六条：其它
　　16。1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。
　　16。2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。
　　16。3本合约正本之印花由双方各自贴销。
　　16。4一方提供之地址为可送达之地址，如果变更应及时通知，否则按照合同约定地址投递即视为送达。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日建设工程合同范文3
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
　　一、工程概况及承包方式
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程承包方式：包工包料
　　4、工程概况：建筑面积平方米。
　　二、工程装修内容
　　综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
　　三、工程造价
　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；
　　工程造价为：元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）
　　四、工程期限
　　工程开工日期：年月日
　　工程竣工日期：年月日
　　五、质量要求
　　按国家建设部行业标准JGJ7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。办公室装修合同范本
　　六、付款方式
　　完工一次性结算
　　七、双方责任
　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。
　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
　　八、其它事宜
　　经甲乙双方商定做出如下协议：
　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）
　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上饶市仲裁委员会进行申诉。
　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。
　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日